Plantilla de subcontrato de ingeniería_subcontrato de servicio técnico (muestra)

Subcontrato de Servicios Técnicos

Subcontrato de Servicios Técnicos

Este Subcontrato de Servicios Técnicos (en adelante "este Contrato") se celebró en ____ __ mes__ día ( en lo sucesivo denominada "fecha de entrada en vigor"),

Firmado por las siguientes partes:

Shanghai xxxx Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "xxxx")

Dirección de contacto: x

Teléfono:

Fax:

Shanghai xxx Co., Ltd. (en adelante, "xxxx")

Dirección de Contacto:

Teléfono:

Fax:

Para completar el proyecto, xxx y el subcontratista *** se comprometen a cumplir con el siguientes términos y anexos Deben completarse simultáneamente.

1. Obligaciones del Subcontratista

1.1. El Subcontratista deberá proporcionar "Servicios Profesionales" y "Entrega" como se describe en la "Lista de Trabajo" de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato.

p>

cosa”.

1.2. La “Obra” deberá ser terminada de acuerdo con el plazo especificado en el anexo. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el tiempo es esencial en este contrato y el Subcontratista entregará el "Trabajo" de acuerdo con los plazos o etapas especificadas por el Gerente de Proyecto de xxxx y de conformidad con los requisitos de inspección notificados por xxxx. Si una etapa de trabajo se retrasa por cualquier motivo, el subcontratista hará sus mejores esfuerzos para recuperar el tiempo retrasado.

1.3 A menos que se acuerde lo contrario, los "Servicios Profesionales" se proporcionarán durante el horario laboral normal de xxxx, y el subcontratista deberá presentar los registros de tiempo para la finalización del trabajo a xxxx al final de cada semana

Para aprobación de xxxx.

1.4 Por motivos de seguridad u otros, xxxx se reserva el derecho de denegar la entrada a su lugar de trabajo a cualquier persona sin necesidad de indicar ningún motivo.

1.5. Los subcontratistas, incluidos sus empleados, personal o agentes, deberán cumplir con las reglas, códigos y requisitos de xxxx o del Cliente, incluidas las medidas de seguridad.

.

1.6. Excepto en aquellos lugares necesarios para completar el "trabajo", los subcontratistas, incluidos sus empleados,

personal o agentes, no pueden ingresar sin el permiso previo de xxxx xxxx. o cualquiera de las instalaciones del cliente.

1.7. Si xxxx considera que el subcontratista (o sus empleados, personal o agentes) ha actuado de forma inadecuada o no puede realizar sus funciones,

el subcontratista (o sus empleados, personal o agentes) o agentes) Personal o agentes) evacuarán inmediatamente xxxx o las instalaciones del cliente al recibir la notificación, y este contrato se rescindirá automáticamente. En este caso, si xxxx lo considera necesario, xxxx podrá contratar otro personal para completar el "trabajo", y los costos adicionales incurridos serán compensados ​​por el subcontratista.

1.8. xxxx Las decisiones relativas a los asuntos de este Artículo 1 son definitivas y concluyentes.

2. Obligaciones de xxxx

2.1. xxxx proporcionará a los subcontratistas la información, datos, documentos, tiempo de máquina, etc. que xxxx considere necesarios para completar el “trabajo”.

Instalaciones, condiciones del espacio de trabajo y oficina.

2.2. xxxx proporcionará contacto profesional y oportuno con los subcontratistas, e inspeccionará periódicamente el progreso del trabajo en el momento acordado para resolver

problemas relacionados.

2.3. xxxx puede prestar artículos a subcontratistas para su uso en la prestación de servicios, pero ambas partes deben firmar un contrato de préstamo de equipos

para este fin. A menos que se especifique lo contrario en este contrato de préstamo, los artículos prestados se devolverán al finalizar el "trabajo" o antes a petición de xxxx.

3. Precio y forma de pago

3.1. Los detalles se especifican en el adjunto de precio del proyecto. El subcontratista no tendrá derecho a incurrir en ningún gasto en nombre de xxxx sin el consentimiento previo por escrito.

3.2. El subcontratista deberá emitir una factura de acuerdo con la fecha de pago especificada en el anexo, y xxxx pagará después de que se emita la factura. Los pagos realizados por xxxx en virtud del presente

incluyen todos los impuestos aplicables.

3.3. Este pago se realizará a plazos.

Monto total del proyecto:

Lote de pago:

Monto:

Condiciones de pago:

Tiempo de pago:

3.4. Comisión

A partir de la fecha de venta, el subcontratista disfrutará de una comisión incentivadora del % del volumen de ventas de cada conjunto de productos.

4. Aceptación y Mantenimiento

La "obra" se entregará para su aceptación según la fecha especificada en el adjunto. En ese momento, xxxx realizará una prueba de aceptación para confirmar si. el "trabajo" cumple con los detalles de la "lista de trabajo" estándares estipulados. Si el "trabajo" no pasa la aceptación, xxxx tomará las siguientes decisiones:

4.1 Negarse a aceptar el "trabajo".

4.2. Recibir "trabajos" a precios reducidos.

4.3. El subcontratista está obligado a corregir los defectos antes de enviar xxxx para su aceptación. En este momento, el subcontratista realizará las correcciones necesarias por su cuenta y lo entregará nuevamente para su aceptación en el plazo acordado por ambos. fiestas

.

El subcontratista tendrá la obligación de mantener el “trabajo” que emprenda, y el tiempo de mantenimiento se realizará según lo acordado por ambas partes.

4.4. Tiempo de mantenimiento gratuito:

4.5. Tiempo de mantenimiento pagado:

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Propiedad intelectual

5.1 Elementos de este contrato Los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de solicitud de patentes para logros tecnológicos, trabajos de software informático, secretos técnicos y materiales técnicos, son propiedad de xxxx. Al mismo tiempo, el subcontratista se compromete a renunciar al derecho de autoría de los derechos de propiedad intelectual anteriores y se compromete a modificarlos en cualquier forma.

5.2 Los subcontratistas no filtrarán ni transferirán los resultados de la investigación y el desarrollo y la tecnología no patentada a terceros antes de entregar los resultados de la investigación y el desarrollo a xxxx.

5.3 Durante la ejecución de este contrato y posteriormente, el subcontratista no firmará ni aceptará contratos de desarrollo encomendados con ningún tercero para los proyectos de investigación y desarrollo de este contrato. Si un subcontratista firma repetidamente un contrato de proyecto de investigación y desarrollo, asumirá todas las responsabilidades económicas y legales por la invalidación de contratos posteriores y por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de xxxx.

6. Derechos de propiedad intelectual de terceros

6.1 El subcontratista se compromete a no infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros cuando se le encomiende el desarrollo del proyecto en virtud de este contrato. Al mismo tiempo, al entregar este contrato Los resultados no involucrarán ni utilizarán ilegalmente los derechos de propiedad intelectual de terceros.

6.2 El subcontratista ayudará activamente a xxxx en la defensa contra cualquier demanda por infracción de los derechos de propiedad intelectual de un tercero que surja del uso por parte de xxxx de los resultados de este proyecto. Si la infracción es realmente causada por los resultados de este proyecto, el subcontratista asumirá toda la responsabilidad por la compensación, incluidos todos los costos incurridos por xxxx debido al litigio.

7. Confidencialidad

7.1 El subcontratista tomará medidas de confidencialidad para mantener la confidencialidad de la información técnica y los secretos técnicos mencionados en este contrato. El subcontratista no divulgará este proyecto sin el consentimiento por escrito de. xxxx Los secretos técnicos y la información involucrada no serán divulgados a personas o terceros no relacionados con este proyecto, ni se podrá realizar ningún comunicado de prensa, anuncio público, negación o admisión con respecto a cualquier parte del contenido relevante del contrato.

7.2 El subcontratista sabe que la violación de este artículo causará pérdidas irreparables a xxxx, y se compromete a asumir las responsabilidades económicas y legales resultantes.

7.3 El subcontratista reconoce que la información técnica y los secretos técnicos contenidos en este contrato son propiedad de xxxx, y revelarlos al subcontratista no significa la transferencia de ninguna propiedad o derecho de patente.

7.4 Una vez completada y aceptada la investigación y el desarrollo de este proyecto de contrato, el subcontratista deberá proporcionar a xxxx los resultados de la investigación de este proyecto de contrato, incluidas especificaciones técnicas, documentos de prueba, estándares de calidad y otra información técnica relevante. , Así como software informático, documentación y código fuente, etc. El subcontratista devolverá toda la información técnica o los documentos proporcionados por xxxx y se comprometerá a no conservar ninguna copia.

7.5 El subcontratista no tendrá obligación de mantener confidencial ninguna información bajo las siguientes circunstancias, es decir, cuando el subcontratista haya sabido de antemano que no necesita mantenerla confidencial cuando la información ya es conocida; al público y no fue cuando el subcontratista la proporciona sin autorización cuando la información fue desarrollada únicamente por el subcontratista o cuando el subcontratista recibe lícitamente la información de un tercero sin restricciones de confidencialidad;

7.6 Las obligaciones y derechos estipulados en este artículo seguirán vigentes durante años después del vencimiento o terminación del presente contrato.

8. Plazo y Terminación

8.1 A menos que se rescinda antes de acuerdo con las disposiciones siguientes, este Contrato entrará en vigor a partir de la "Fecha de Entrada en Vigencia" y terminará cuando se acepte el "Trabajo". por xxxx.

8.2 Cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato por escrito en las siguientes circunstancias:

8.2.1 La otra parte incumple cualquiera de sus obligaciones en virtud de este contrato, y la parte infractora deberá remediar la situación dentro de los diez días siguientes a la recepción de la notificación por escrito o

8.2.2 La otra parte termina su negocio, se fusiona total o parcialmente, o se declara en quiebra debido a la imposibilidad de pagar sus deudas;

8.2.3 Un evento de fuerza mayor es un evento que no se puede prever y su ocurrencia y consecuencias no se pueden prevenir o evitar después de que este contrato entre en vigencia, como terremotos, tifones, inundaciones, incendios, guerras, etc., que afecte directamente a la ejecución del presente contrato o imposibilite el cumplimiento de las condiciones pactadas.

8.2.3.1 La parte donde se produce la fuerza mayor deberá notificar inmediatamente a la otra parte y proporcionar detalles de la fuerza mayor y los documentos de respaldo pertinentes a la otra parte dentro de los quince días. Cuando se produzca un evento de fuerza mayor, ambas partes negociarán para encontrar una solución razonable y harán todos los esfuerzos posibles para mitigar las consecuencias de la fuerza mayor. Si el evento de fuerza mayor dura treinta días, ambas partes negociarán amistosamente para resolver la cuestión de si continuar con la ejecución o rescindir este contrato.

8.3 Por conveniencia, xxxx podrá rescindir este contrato notificando por escrito al subcontratista con al menos treinta días de antelación.

8.4 Si se rescinde el contrato principal firmado entre xxxx y el cliente, xxxx podrá notificar inmediatamente por escrito al subcontratista para rescindir este contrato. La excepción es el caso en que el cliente rescinda el contrato principal por actos u omisiones del subcontratista, lo que constituirá un incumplimiento del contrato.

8.5 Si se rescinde este contrato, el subcontratista entregará inmediatamente el "trabajo" completado en la fecha de rescisión a xxxx.

8.6 Además de lo dispuesto en el artículo 8.2.3 anterior, si xxxx rescinde este contrato, xxxx tiene derecho a contratar a un tercero para completar el trabajo, y el subcontratista correrá con los costos adicionales en que se incurra. . El subcontratista proporcionará todo el apoyo técnico, incluidos los conocimientos técnicos necesarios, para permitir a xxxx completar el trabajo.

9. Incumplimiento del contrato e indemnización

9.1 Si xxxx no paga la remuneración de la primera fase de investigación y desarrollo según lo estipulado en este contrato, el subcontratista tiene derecho a rescindir el contrato. .

9.2 Si xxxx paga la remuneración vencida de la segunda o tercera fase de desarrollo e investigación, se pagará una indemnización por daños y perjuicios equivalente al % de la remuneración pagadera por cada día vencido a partir del segundo día después de la fecha vencida. El monto total de la indemnización por daños y perjuicios no excederá el monto pagadero. Si el pago aún no se realiza con un retraso de dos meses, lo que provoca estancamiento, retraso o fracaso de los trabajos de investigación y desarrollo, el subcontratista no será responsable.

9.3 Si un subcontratista no implementa el trabajo de investigación y desarrollo según lo planeado o no lo implementa, xxxx tiene derecho a exigir al subcontratista que implemente el plan de investigación y desarrollo y tome medidas correctivas. Si el subcontratista no realiza el trabajo de investigación y desarrollo según lo planeado o no lo implementa durante un mes después de la fecha de vencimiento, xxxx tiene derecho a rescindir este contrato y el subcontratista deberá devolver toda la remuneración de investigación y desarrollo proporcionada por xxxx. dentro de dos semanas, y devolver o destruir el trabajo de investigación y desarrollo relevante proporcionado por xxxx información y documentos técnicos, y soportar el 20% de la remuneración total en este contrato como daños y perjuicios.

9.4 El subcontratista deberá completar el proyecto de desarrollo de acuerdo con el proceso de investigación y desarrollo especificado en este contrato. Si el subcontratista completa el proyecto de desarrollo atrasado, xxxx le dará al subcontratista un período de gracia de un mes y no lo responsabilizará por incumplimiento de contrato. Sin embargo, una vez transcurrido el período de gracia, si el subcontratista no ha completado el proyecto de desarrollo, su responsabilidad por incumplimiento del contrato se remontará al primer día de incumplimiento del contrato estipulado en este contrato. Por cada día de prórroga, xxxx. se le pagará una indemnización por daños y perjuicios del % de la remuneración total de desarrollo e investigación en virtud de este contrato. El monto total del pago no excederá el 50% de la remuneración total de desarrollo e investigación en virtud de este contrato.

9.5 Además de las condiciones especificadas en el artículo 8.2.3 de este contrato, si el subcontratista no completa el proyecto de desarrollo encomendado por xxxx o los resultados del desarrollo no cumplen con los requisitos de este contrato, el subcontratista Se hará cargo de la remuneración del presente contrato. Indemnización por daños y perjuicios del 20% del importe total y reembolso de los gastos de investigación y desarrollo.

9.6 Si el subcontratista utiliza los fondos de I+D pagados por xxxx para fines distintos al cumplimiento del contrato, xxxx tiene derecho a detenerse y exigir una corrección. Si el proyecto de investigación y desarrollo bajo este contrato se estanca, retrasa o fracasa como resultado, el subcontratista será responsable de las pérdidas causadas a xxxx.

10. Resolución de Controversias y Condiciones Generales

10.1 Cuando surja una disputa sobre la interpretación o ejecución del contrato, ésta deberá resolverse primero mediante una negociación amistosa, la cual deberá resolverse dentro de los treinta días.

10.2 Si la disputa no puede resolverse mediante negociación, cualquier parte del contrato puede presentar la disputa a un comité de arbitraje local para su arbitraje de acuerdo con las reglas de arbitraje del comité. La decisión arbitral será vinculante para ambas partes.