Acuerdo complementario sobre el costo laboral del contrato de construcción de ingeniería
6 Acuerdos Complementarios sobre Costos Laborales de Contratos de Construcción de Ingeniería
Al firmar un contrato de construcción, debe respetar las leyes nacionales y cumplir con las políticas nacionales. Lo principal es no copiar mecánicamente el texto del contrato en inglés. Los documentos traducidos de diferentes sistemas legales y lingüísticos no se pueden aplicar directamente, de lo contrario seguramente habrá errores y omisiones. A continuación se muestra una colección de acuerdos complementarios sobre costos laborales para contratos de construcción de ingeniería que he recopilado para usted. Espero que les guste.
Acuerdo Complementario sobre Costo Laboral del Contrato de Construcción de Ingeniería 1
Parte A:
Parte B:
Con base en <
1. Descripción general del proyecto
1. Ubicación del proyecto: en el campus de la escuela secundaria n.º 1 en la ciudad de Maozhuang
2. Nombre del proyecto: Edificio n.º 1. 1 de la escuela secundaria número 1 en la ciudad de Maozhuang, edificio 2 y impermeabilización del techo de la torre Mengang
3. Contenido del proyecto: Construcción de una nueva capa de membrana impermeabilizante asfáltica modificada SBS sobre la base original, incluido el tratamiento detallado. construcción de agente de tratamiento de base inferior, construcción de capas adicionales, tratamiento de impermeabilización de juntas de construcción y cintas post-colado y proyectos esporádicos relacionados con este proyecto.
2. Ámbitos y modalidades de contratación: contratación de obra, materiales, calidad, seguridad, avance y construcción civilizada.
3. Selección de materiales principales y precio del proyecto, etc.:
1. Selección de materiales: la Parte B debe proporcionar certificados de calificación de materiales, certificados de inspección de materiales, muestras de materiales y la Parte B. calificaciones de construcción antes del Certificado de construcción. Sólo los materiales que hayan pasado la inspección del centro de pruebas pueden ingresar al sitio y comenzar la construcción.
2. Toda la mano de obra y los materiales se contratan y el precio unitario es de 40 yuanes por metro cuadrado.
3. Área: La liquidación se basará en el área real confirmada por la Parte A.
4. Período de construcción: La construcción se llevará a cabo de acuerdo con el cronograma establecido por el departamento de proyectos de la Parte A.
5. Calidad del proyecto:
1. Estándar de calidad del proyecto: Estándar de calidad del proyecto calificado.
2. La calidad de la construcción del contratista deberá cumplir con los requisitos de las especificaciones, normas, atlas y planos de diseño nacionales vigentes. y cumplir con los requisitos del contratista. La calidad de la construcción del proyecto debe cumplir con la "Membrana impermeabilizante de asfalto modificado con elastómero" (GB18242-20__), y los materiales utilizados en la construcción impermeabilizante deben tener certificados de producto e informes de pruebas de rendimiento. Está estrictamente prohibido el uso de productos no calificados. El período de garantía de calidad del proyecto es de cinco años a partir de la fecha de aceptación de la finalización.
6. Precio del contrato y método de pago
Según la cantidad de trabajo realmente completado por el contratista y el cumplimiento de los estándares de calidad, la tarifa es de 40 yuanes por metro cuadrado de área de pavimentación. No se cobrarán tarifas adicionales.
Cuando no se cumplan los estándares de calidad, el contratista reelaborará la obra. Si la reelaboración causa pérdidas al contratista, el desarrollador será indemnizado por las pérdidas si el contratista se niega a reelaborar, o la construcción; Si el período se retrasa seriamente, el contratista deberá organizar adicionalmente la unidad de construcción para llevar a cabo la construcción, el contratista podrá negarse a pagar cualquier tarifa por la cantidad de trabajo que ya haya completado, y el contratista no tendrá ninguna objeción a esto.
9. La Parte A se compromete a pagar el precio del contrato de acuerdo con el plazo y la forma estipulados en el contrato.
10. Otros asuntos:
1. Si durante la ejecución del contrato se produjera alguna controversia, ambas partes la resolverán mediante negociación amistosa. Si la negociación fracasa, solicite arbitraje al Tribunal Popular donde se encuentra la Parte A.
2. Este contrato se realiza por duplicado y entrará en vigor una vez firmado y sellado por ambas partes.
Parte A: Parte B:
Año, mes, día, año, mes, día
Convenio Complementario 2 para Costos Laborales del Contrato de Construcción del Proyecto
Parte A:
Parte B:
De conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y otras leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con los documentos pertinentes del Gobierno Popular del Condado de __ sobre la renovación de edificios en ruinas en las escuelas primarias y secundarias. Siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad, honestidad y confiabilidad, ambas partes han llegado a un acuerdo sobre los asuntos de construcción de la Escuela Primaria __ y celebró este contrato.
1. Descripción general del proyecto:
1. Nombre del proyecto: __Construcción del edificio de la escuela primaria
2. Ubicación del proyecto: __Sitio original de la escuela primaria
3. Contenido del proyecto:
(1) 71 nuevas aulas, oficinas, salones de usos múltiples y restaurantes (aproximadamente 1.980 metros cuadrados
(2) 6 baños; habitación (aproximadamente 120 metros cuadrados);
(3) 2 salas de recepción (aproximadamente 40 metros cuadrados)
(4) Pared del patio: 100 metros (incluida la puerta)
(5) Pavimento endurecido: espesor superior a 15 cm. (Subtotal 1520 metros cuadrados) ① 200 metros cuadrados en la calle principal frente a la puerta;
② 800 metros cuadrados en la calle principal en el patio
③ 340 metros cuadrados; frente al aula
④180 metros cuadrados están endurecidos dentro del área de baños y guardia.
(6) Hay 2 fogones y 1 mesa de operaciones en el restaurante.
(7) Apoyo a proyectos de agua y electricidad.
(8) Nivelar el campus y construir un muro de contención de 100 metros.
2. Requisitos de calidad:
Cumplir con los "Requisitos de calidad de la construcción de bungalows del proyecto de seguridad de edificios de escuelas primarias y secundarias del condado de __"
3. Dibujos:
Utilice "Planos de construcción de construcción de bungalows del proyecto de seguridad de edificios de escuelas primarias y secundarias del condado de __"
4. Requisitos de construcción del proyecto:
1. Requisitos de puertas y ventanas: consulte el dibujos para las dimensiones y use pino del noreste para los marcos de las puertas, se usan 6 barras de acero No. 16 en la parte superior. Las barras de acero están recubiertas con pintura antioxidante en el interior y pintura mixta en el exterior. La madera utilizada debe estar seca. antes de hacer. Raspe la masilla y cepille con poco aceite, luego raspe la masilla y cepille tres veces para mezclar la pintura. Las ventanas de aleación de aluminio utilizan aluminio estándar de 1,2 cm de espesor y el color lo determina la Parte A.
2. Pendiente Sanshui: Pendiente Sanshui (tres lados), cada uno con un foso longitudinal.
3. Cada aula está equipada con dos pizarrones al frente y atrás, con un tamaño estándar de 4 metros x 1,2 metros.
5. Forma de contratación: contratación de obras y materiales.
6. Supervisión de calidad:
La primera persona a cargo de la supervisión de calidad del proyecto es el director de la escuela de construcción, y la oficina de renovación peligrosa del condado realizará enlaces clave (fundación , barras de acero y producción, proceso de construcción de paredes, armaduras de techo, agua y electricidad, impermeabilización de techos, etc.) supervisión de calidad. Aquellos que no logren la aceptación no podrán continuar con el siguiente paso de la construcción. Una vez finalizado el proyecto, no se realizará ninguna solicitud de aceptación sin el consentimiento del supervisor de calidad.
7. Garantía de calidad:
Parte de los cimientos y muros de proyectos de ingeniería civil no se agrietarán ni deformarán durante 50 años; impermeabilización durante 20__ años; agua y electricidad: 50 años;
8. Responsabilidad de seguridad:
La Parte B garantizará la seguridad de la construcción del proyecto. La Parte B será responsable de cualquier lesión relacionada con el trabajo que ocurra durante la construcción. Si el proyecto causa daños personales o a la propiedad durante el período de uso razonable debido a culpa de la Parte B, la Parte B asumirá la responsabilidad por los daños.
9. Responsabilidad por la calidad de la construcción y los materiales:
La Parte B será responsable de los retrasos en la construcción y las pérdidas de retrabajo causadas por una calidad no calificada del proyecto. Por ejemplo, si la calidad de los materiales, especificaciones y modelos no cumple con los requisitos, la Parte B será responsable del reemplazo para garantizar la calidad del proyecto.
10. Monto del contrato:
Mayúsculas:
Minúsculas:
11. Método de asignación de fondos:
Cuando comienza el proyecto, la Parte A paga el 30% del monto del contrato como capital inicial. El monto restante se asignará de una sola vez (además del depósito de calidad del 3% del monto del contrato) después de la finalización del proyecto. El proyecto pasa la inspección y aceptación organizada por la oficina de reforma peligrosa del condado y se cumplen los requisitos de calidad. Si la Parte A no pasa la inspección de aceptación y se niega a pagar el proyecto, la Parte B asumirá todas las responsabilidades. Para el desembolso de la subvención, la Parte B debe proporcionar los procedimientos pertinentes de la industria de la construcción y las facturas de la industria de la construcción.
12. Las cuestiones no previstas en las cláusulas anteriores se resolverán mediante negociación entre ambas partes durante el proceso de construcción.
13. Este contrato se realiza por triplicado: la Parte A y la Parte B tienen cada una una copia, y la Oficina de Renovación de Emergencia del Condado de __ tiene una copia.
14. Duración del contrato.
Hora de inicio de construcción:
Hora de finalización:
Duración del contrato:
15. La firma del contrato entra en vigor:
Momento de celebración del contrato: Lugar de celebración del contrato:
Parte A: (Capítulo) Representante de la Persona Jurídica:
Parte B: (Capítulo) Representante de la Persona Jurídica Persona B:
Cuenta bancaria de la Parte A: Número de cuenta:
Cuenta bancaria de la Parte B: Número de cuenta:
Acuerdo Complementario sobre Costos Laborales del Contrato de Ingeniería de Construcción 3
Parte emisora del contrato (en adelante, Parte A):
Contratista (en adelante, Parte B):
De acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, con el fin de aclarar los términos y condiciones de ambas partes durante los derechos y obligaciones del proceso de construcción, ambas partes firman voluntariamente este contrato mediante negociación.
El primer proyecto
1. Nombre del proyecto: El techo del cobertizo para leña y el dosel de la entrada del comedor de la escuela primaria Zhixing Hope en el condado de Taijiang
2. Ubicación del proyecto: Escuela Primaria Zhixing Hope
3. Contenido del proyecto: Techo de cobertizo para leña y marquesina en la entrada del comedor
4. Forma de contratación: Contratación general, mano de obra y contratación de materiales.
Artículo 2 Período del Proyecto
1. El período total del contrato es de 10 días calendario
Fecha de inicio de construcción: 25 de agosto de 20__
Fecha de finalización: 27 de agosto de 20__
2. En caso de las siguientes circunstancias, el período de construcción se puede posponer en consecuencia después de obtener la visa del representante en el sitio de la Parte A. 1. Durante la construcción, si hay un corte de energía por más de 8 horas o cortes de energía intermitentes continuos por más de 3 días (más de 4 horas cada vez), afectando la construcción normal por más de 2 días; Factores de fuerza mayor como tifones, lluvias y huracanes;
3. El período de construcción se retrasa debido a otros factores irresistibles.
Artículo 3 Suministro y Adquisición de Materiales y Equipos de Construcción
1. Los materiales y equipos del proyecto serán adquiridos por la Parte B. Contrato de obra y materiales.
2. Los materiales y equipos adquiridos por la Parte B deben ir acompañados de certificados de producto antes de que puedan utilizarse en el proyecto
Artículo 4 Aceptación y pago del proyecto
Después de la contabilidad, el precio total del proyecto de construcción es: 6000 RMB. Una vez completado el proyecto, el pago a la Parte B se realizará solo después de que la Parte A pase la inspección de aceptación.
Artículo 5 Disposiciones complementarias
1. Representante del Partido A: __x Representante del Partido B: Jiang Xiaowu.
2. Este contrato se realiza en dos copias, siendo la Parte A y la Parte B cada una en posesión de una copia. Entrará en vigor después de ser firmado por representantes de ambas partes y sellado con los sellos oficiales de ambas partes o. el sello específico del contrato.
Partido A: Partido B:
Representante: Representante:
Año, mes, día, año, mes, día
Suplementario Acuerdo sobre Costos Laborales del Contrato de Ingeniería de Construcción 4
Parte A:
Parte B:
De conformidad con los principios de la “Ley de Contratos Económicos de la República Popular China" y en combinación con las regulaciones pertinentes de la ciudad de Zhanjiang, provincia de Guangdong y las condiciones específicas de este proyecto, y tras el consenso alcanzado por ambas partes, se firma este contrato.
Descripción general del primer proyecto
Encuentre las grietas en el techo y use el pegamento impermeable Qinglong 203 para el tratamiento de impermeabilización. Abra el mortero de delaminación en ambos lados de las paredes interiores y reconstrúyalas con. Cepillo con revestimiento impermeable Qinglong 203. Se repararon las ranuras del techo de la escalera de un edificio para impermeabilizarlas y luego se colocó una membrana autoadhesiva.
Artículo 2 Período de Construcción: 20__.07.01--20__.08.10
Artículo 3 Requisitos de Calidad del Proyecto y Alcance de Obra
Artículo 4 Precio del Contrato:
>Artículo 5 Construcción Segura
La Parte B tomará medidas de protección de seguridad de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Asumir la responsabilidad y los gastos resultantes de medidas de seguridad desfavorables. El Partido A es responsable de proporcionar el seguro de los trabajadores. El Partido A proporciona al Partido B suministro de agua y electricidad y comodidad en la construcción.
Artículo 6 Método de aceptación y pago
Después de que la Parte B ingresa al sitio, la Parte A debe enviar a una persona a cargo para cooperar con la Parte B. El proyecto debe construirse según lo requerido. Una vez completado el proyecto, se notificará a la Parte A. Firme la inspección de calidad y la aceptación, y solo podrá irse después de pasar la inspección. El proyecto tiene una garantía de un año. Si ocurren problemas de calidad dentro de un año, la Parte B los reparará incondicionalmente.
Artículo 7 Forma de pago
Una vez aceptado y aceptado el proyecto, la liquidación se realizará con el documento de aceptación firmado.
Artículo 8 Este contrato será legal. A partir de la fecha de la firma, ambas partes deben cumplir plenamente el contrato y no rescindirlo arbitrariamente. Si se produce una disputa, las dos partes negociarán y resolverán de manera oportuna. Cualquiera de las partes puede solicitar arbitraje a la institución de arbitraje de contratos en el lugar donde se ejecuta este contrato o presentar una demanda ante el tribunal popular en el lugar donde se ejecuta este contrato.
Artículo 9 El presente contrato se celebra por duplicado, conservando cada parte un ejemplar. Surtirá efectos una vez firmado y sellado por ambas partes.
Partido A (sello): Partido B (sello):
Representante del Partido A: (firma) Representante del Partido B (firma)
Año, mes y día:
Convenio Complementario 5 para Costos Laborales del Contrato de Ingeniería de Construcción
Parte A:
Parte B:
Con base sobre <
1. Descripción general del proyecto
1. Ubicación del proyecto: dentro de la escuela primaria Fushan
2. Nombre del proyecto: Azotea del edificio de enseñanza y restaurante de Impermeabilización de la escuela primaria Fushan
3. Contenido del proyecto: Construcción de una nueva capa de membrana impermeabilizante asfáltica modificada SBS sobre la base original, incluido el procesamiento detallado, la construcción del agente de tratamiento de la base inferior, la construcción de capas adicionales y las juntas de construcción. y volver Tratamiento de impermeabilización de cinta hormigonera y proyectos esporádicos relacionados con este proyecto.
4. 2. Ámbitos y modalidades de contratación: contratación de obra, materiales, calidad, seguridad, avance y construcción civilizada.
3. Selección de materiales principales y precio del proyecto, etc.:
1. Selección de materiales: la Parte B debe proporcionar certificados de calificación de materiales, certificados de inspección de materiales, muestras de materiales y la Parte B. calificaciones de construcción antes del Certificado de construcción. Sólo los materiales que pasen el centro de pruebas pueden ingresar al sitio y comenzar la construcción.
2. El precio unitario es 45 yuanes/metro cuadrado, ***1638 metros cuadrados (incluidos: 1008 metros cuadrados de edificio de enseñanza, 630 metros cuadrados de edificio de restaurante, total 1638 metros cuadrados), ** *total 73710 yuanes.
4. Período de construcción: 12 al 20 de febrero de 20__.
5. Calidad del proyecto:
1. Estándar de calidad del proyecto: Estándar de calidad del proyecto calificado.
2. La calidad de la construcción del contratista deberá cumplir con los requisitos de las normas, estándares, atlas y planos de diseño nacionales vigentes. y cumplir con los requisitos del contratista. La calidad de la construcción del proyecto debe cumplir con la "Membrana impermeabilizante de asfalto modificado con elastómero" (GB18242-20__), y los materiales utilizados en la construcción impermeabilizante deben tener certificados de calificación del producto e informes de pruebas de rendimiento.
6. Precio del contrato y método de pago Según la cantidad de trabajo realmente completado por el contratista y el cumplimiento de los estándares de calidad, la tarifa es de 45 yuanes por metro cuadrado. No se cobrarán tarifas adicionales. Si no se cumplen los estándares de calidad, el contratista reelaborará el trabajo. Si el retrabajo causa pérdidas al contratista, el contratista deberá compensar al contratista por las pérdidas; si el contratista se niega a reelaborar o el período de construcción se retrasa gravemente; organizará otra unidad de construcción para llevar a cabo la construcción. El contratista podrá negarse a pagar cualquier tarifa por la cantidad de trabajo que se haya completado, y el contratista no tendrá ninguna objeción a ello.
7. La Parte A se compromete a pagar el precio del contrato de acuerdo con el plazo y la forma estipulados en el contrato.
8. Otros asuntos:
1. Si durante la ejecución del contrato se produjera alguna controversia, ambas partes la resolverán mediante negociación amistosa. Si la negociación no es válida, solicite arbitraje al Tribunal Popular donde se encuentra la Parte A.
2. Este contrato se realiza por duplicado y entrará en vigor una vez firmado y sellado por ambas partes.
Parte A (sello): Parte B (firma):
Año, mes y día:
Acuerdo Complementario 6 para Costo Laboral del Contrato de Construcción de Ingeniería
Contratista: _Escuela Secundaria (en adelante, Parte A)
Contratista: _Compañía (en adelante, Parte B)
La Parte A encomienda a la Parte B el proyecto de demolición de algunas casas Clase D en el campus Llevar a cabo la construcción de demolición y remoción de escombros.
Para aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes, este acuerdo se firma después de una consulta mutua entre la Parte A y la Parte B.
1. Contenido constructivo y volumen del proyecto:
1. Contenido constructivo: demolición de edificaciones y retirada de escombros.
2. Normas de demolición: Las casas dentro del alcance de la demolición y remoción de escombros se llevarán a cabo de acuerdo con los requisitos de licitación de la Parte A.
3. Todo tipo de materiales de desecho eliminados durante la construcción pertenecen a la Parte B y serán eliminados por la propia Parte B.
2. Precio del proyecto y método de liquidación:
1. Precio del proyecto:
Después de la licitación pública, el monto total del proyecto de demolición es: 34.000.500 yuanes ( ￥34500,00 yuanes)
2. Método de liquidación:
(1) Cuando se firma el contrato, la Parte B pagará el precio del proyecto en una sola suma.
(2) La tarifa de inscripción pagada por la Parte B al registrarse se convertirá en un depósito. El depósito se reembolsará a la Parte B una vez que se complete el proyecto de demolición, se hayan limpiado los escombros y se haya terminado el sitio de construcción. ha sido nivelado y la Parte A ha pasado la inspección.
3. Fecha de construcción:
1. Este proyecto de contrato está programado para comenzar el 23 de febrero de 20_ y finalizar el 8 de marzo de 20_.
2. Si la construcción no puede iniciarse o completarse a tiempo debido a factores como fuerza mayor o efectos climáticos, la Parte A y la Parte B pueden reprogramar la fecha de inicio o finalización.
4. Responsabilidades y poderes de ambas partes:
Parte A:
1. Después de que la Parte B ingrese al sitio, la Parte A le explicará la construcción a la Parte B y explicar claramente los alrededores del sitio de construcción, los obstáculos subterráneos y los asuntos que requieren atención durante la construcción y proporcionar información técnica relevante.
2. Responsable de coordinar los cortes de agua, energía eléctrica, comunicaciones y otras líneas que conduzcan a la zona demolida.
3. Cooperar con la Parte B para brindar educación sobre seguridad al personal de construcción.
4. La Parte A nombra a Ge Jieshan como responsable del proyecto, responsable de coordinar los asuntos relevantes durante la construcción y supervisar todo el proceso de construcción de la Parte B.
Parte B:
1. Responsable de preparar los planos constructivos y formular medidas de seguridad y protección ambiental.
2. Cooperar activamente con el trabajo del Partido A.
3. Implementar concienzudamente diversos requisitos y regulaciones sobre construcción propuestos por los departamentos nacionales pertinentes para lograr una construcción civilizada, seguridad y finalización de las tareas de construcción a tiempo.
4. Las operaciones de construcción deben realizarse en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes, prestando atención a los requisitos de protección ambiental: controlar el ruido y evitar factores inseguros.
5. Responsable de la seguridad de la maquinaria y del personal, fortalecer la educación de seguridad y las medidas preventivas para el personal de construcción para garantizar que nada salga mal durante la construcción y ser responsable del seguro de seguridad de su personal de construcción, y ser responsable del seguro de seguridad de su personal de construcción. responsable de cualquier riesgo de seguridad que se produzca debido a una mala gestión. En caso de accidente de responsabilidad, la responsabilidad recaerá en la Parte B.
6. Obedecer las instrucciones del personal de gestión en el sitio de la Parte A y respetar el sistema de gestión de la Parte A.
7. La Parte B designa a Ni Qianpeng como la persona a cargo del proyecto, quien será totalmente responsable del desmantelamiento del proyecto y notificará de inmediato a la Parte A de la situación relevante del desmantelamiento del proyecto.
5. Responsabilidad por incumplimiento de contrato:
1. La Parte A y la Parte B asumirán cada una sus propias responsabilidades por la violación de las disposiciones de este contrato. Todas las pérdidas causadas correrán a cargo del responsable (incluidas las pérdidas económicas).
2. Si se produce una disputa durante la ejecución del contrato, ambas partes deben negociar para resolverla. Si la negociación fracasa, pueden presentar una demanda en el tribunal popular local.
6. Otros:
1. Después de la firma y entrada en vigor de este contrato, si la Parte A y la Parte B tienen asuntos pendientes o modifican los términos del contrato, deberán negociar y acordar y firmar un acuerdo complementario.
2. El acuerdo complementario y sus anexos tienen el mismo efecto jurídico que el texto principal de este contrato, debiendo respetarse ambas partes.
3. El presente contrato surtirá efectos a partir de la fecha en que los representantes legales o agentes autorizados de la Parte A y la Parte B firmen y estampen sus respectivos sellos oficiales.
4. El presente contrato se celebra por cuadruplicado. La Parte A y la Parte B, la Oficina de Infraestructura del Negociado y la Oficina de Supervisión poseen cada una de ellas un ejemplar, el cual tiene el mismo efecto jurídico.
Partido A: Partido B:
Representante: Representante:
20, 20 de febrero_ 20, 20 de febrero_